5.2.4承包人应认真执行监理人发出的与合同有关的任何指示，严格按监理审批的施工图纸进行施工。
　  5.2.5承包人应按招投标文件中《技术条款》规定的内容和期限，编制施工组织设计、施工措施计划和由承包人负责的施工图纸，报送监理人审批，并对现场作业和施工方法的完备和可靠负全部责任。

序号

　  5.2.6承包人按有关规定负责办理由承包人投保的保险。
　  5.2.7承包人应按国家有关规定文明施工，避免施工对公众利益的损害，保证工程施工和人员的安全。
　  5.2.8承包人应遵守环境保护的法律、法规和规章，按有关规定采取必要措施保护工地及其附近的环境，免受因其施工引起的污染、噪声和其它因素所造成的环境破坏和人员伤害及财产损失，避免施工对公众利益的损害。
　  5.2.9承包人应严格按施工图纸和本合同招投标文件中《技术条款》规定的质量要求完成各项工作。
　  5.2.10承包人应按监理人的指示为其他人在本工地或附近实施与本工程有关的其它各项工作提供必要的条件。
　  5.2.11承包人应在工程通过完工验收后________天内完成工地清理并撤退其人员、施工设备和剩余材料。

　  六、监理人的职责
　  6.1监理人应履行合同规定的职责。
　  6.2监理人可以行使合同规定的和合同中隐含的权力，若发包人要求监理人在行使某种权力前必须得到发包人批准，则应在合同或补充协议中予以规定，否则监理人行使这种权力应视为已得到发包人的事先批准。
　  6.3监理人负责工程的进度控制、质量控制、投资控制；负责设计变更审核和合同管理；协调建设各方关系；工程分包、工期调整、设计变更等，监理人在作出决定前，应得到发包人的批准；属重大设计变更的，应按行政审批部门批准的设计变更进行控制。
　  6.4总监理工程师是监理人驻工地履行监理职责的全权负责人。总监理工程师应全面负责发包人委托的监理工作。组织施工组织设计审查，签发施工图纸、监理文件，组织工程质量检查评定与分部工程验收、隐蔽工程验收，审签工程进度结算资料。
　  6.5监理工程师在总监授权范围内开展监理工作。
　  6.6监理人的指示应盖有监理人授权的现场机构公章和总监或其授权监理人员签名。

　  七、质量
　  7.1承包人应在工地设置专门的质量检查机构，配备专职的质量检查人员，建立完善的质量检查制度。承包人在接到开工通知后________天内，向监理人提交工程质量检查计划和措施报告报送监理人审批。
　  7.2承包人应严格按招投标文件中《技术条款》的规定和监理人的指示，认真履行质量检查职责,详细作好质量检查记录，编写质量检查报表，每______个月向监理人提交质量自检报告。
　  7.3监理人有权对全部工程的所有部位及其任何一项工艺、材料和工程设备进行检查和检验，承包人应为监理人的质量检查和检验提供一切方便。监理人的检查和检验不免除承包人按合同规定应负的责任。

　  九、工程计量与结算
　  9.1计量
　  9.1.1本合同的计量单位，均采用国家法定的计量单位。
　  9.1.2计量方法应按本合同招投标文件中《技术条款》的有关规定执行。
　  9.1.3本合同《工程量清单》中所列的工程量是合同的估算工程量，结算的工程量应是承包人实际完成的并按有关计量规定计量的工程量。
　  9.1.4工程量的计量必须经发包人、承包人、监理人三方代表签字认可。
　  9.2 支付
　  9.2.1工程预付款
　 （1）工程预付款总金额为合同价格的________ %，分两次支付给承包人。第一次支付预付款总额的_______%，第二次支付金额为该预付款总额的________ %。 
　 （2）第一次预付款应在本合同签署后______天内，并在承包人向发包人提交了经发包人认可的预付款保函后支付；第二次预付款需待承包人主要设备进入工地后，其估算价值已达到本次预付款金额时，由承包人提出书面申请，经监理人核实后出具付款证书提交给发包人，发包人收到监理人出具的付款证书后的________天内支付给承包人。
　 （3）工程预付款由发包人从月进度付款中扣回。在合同累计完成金额达到合同价格的_______%时开始扣款，直至合同累计完成金额达到合同价格的_______%时全部扣清。在每次进度付款时，累计扣回的金额按下列公式计算：
 
　  式中ｒ——每次进度付款中累计扣回的金额；
　　　  ａ——工程预付款总金额；
　　　　ｓ——合同价格；
　　　  ｃ——合同累计完成金额；
　　　  f1——按合同条款规定开始扣款时合同累计完成金额达到合同价格的比例；
　　　　f2——按合同条款规定全部扣清时合同累计完成金额达到合同价格的比例。
　  上述合同累计完成金额均指价格调整前且未扣保留金的金额。
　  9.2.2工程材料预付款
　 （１）形成本合同永久工程的_____________等主要材料到达工地并满足以下条件后，承包人可向监理人提交材料预付款支付申请单，要求给予材料预付款。
　　①材料的质量和储存条件符合招投标文件中《技术条款》的要求；
　　②材料已到达工地，并经承包人和监理人共同验点入库；
　　③承包人应按监理人的要求提交了材料的订货单、收据或价格证明文件。
　 （２）预付款金额为经监理人审核后的实际材料价的_______％，在月进度付款中支付。
　 （３）预付款从付款月后的６个月内在月进度付款中每月按该预付款金额的1/6平均扣还。
　  9.2.3工程进度付款
　 （1）进度款按月支付。
　 （2）承包人按监理人规定的格式提交月进度付款申请单，监理人在收到月进度付款申请14日内完成核查，并向发包人出具月进度付款证书，经发包人审批后支付给承包人，支付时间不应超过监理人收到月进度付款申请单后28天。若不按期支付，则应从逾期第一天起按规定的逾期付款违约金加付给承包人。
　 （3）月进度付款申请单应包括以下内容：
　  ① 已完成的本合同《工程量清单》中的工程项目及其它项目的应付金额。
　  ② 经监理人签认的当月计日工支付凭证标明的应付金额。
　  ③ 按第9.2.2款规定的工程材料预付款金额。
　  ④ 根据第9.2.8款规定的价格调整金额。
　  ⑤ 扣除按第9.2.1款和第9.2.2款规定应由发包人扣还的工程预付款和工程材料预付款金额。
　  ⑥ 扣除按第9.2.4款规定应由发包人扣留的保留金金额。
　  9.2.4保留金
　 （1）由监理人从第一个月开始，在给承包人的月进度付款中扣留_________%作为保留金（其计算额度不包括预付款和价格调整金额），直至扣留的保留金额达到合同价格的________%为止。
　 （2）在单位工程或部分工程验收合格并签发移交证书后，将其相应的保留金总额的1/2在月进度付款中支付给承包人。
　 （3）在签发本合同工程移交证书后14天内由监理人出具保留金付款证书，发包人将剩余保留金总额的1/2支付给承包人。
　 （4）发包人应在保修期满后14天内将剩余的保留金支付给承包人。
　  9.2.5完工结算
　  在本合同工程移交证书颁发后的28天内，承包人应按监理人批准的格式提交一份完工付款申请单（一式四份），并按要求附详细证明文件，监理人应在28天内完成复核，并出具完工付款证书报送发包人审批。发包人应在收到上述完工付款证书后的60天内完成审批并支付给承包人，若发包人不按期支付，则应支付逾期付款违约金给承包人，并支付拖欠工程款的利息（利息不超过银行同期贷款利率）。
　  9.2.6最终结清

　  十、合同变更
　  10.1变更
　  10.1.1没有监理人的指示，承包人不得擅自变更。在履行合同过程中，监理人可根据工程的需要指示承包人进行变更，变更项目未引起工程施工组织和进度计划发生实质性变动或不影响其原定的价格时，不予调整该项目的单价。
　  10.1.2变更引起的单价或合价调整，承包人应在收到监理人发出的变更指示后28天内，向监理人提交变更报价书，监理人在28天内对变更报价书进行审核后作出变更决定，并通知承包人。价格审核期间，承包人仍应按监理人的变更指示进行施工。价格调整的原则：

　  十一、违约与索赔
　  11.1在履行合同过程中，承包人未按第5.2款规定履行义务或发生下述行为之一者属承包人违约：
　  11.1.1承包人无正当理由未按开工通知的要求及时进场组织施工和未按本合同约定的进度计划有效地开展施工准备，造成工期延误；
　  11.1.2承包人将合同或合同的任何部分或任何权利转让给其他人，或私自将工程或工程的一部分分包出去；
　  11.1.3未经监理人批准，承包人私自将已按合同规定进入工地的工程设备、施工设备、临时工程设施或材料撤离工地；
　  11.1.4承包人使用不合格的材料和工程设备，或拒绝处理不合格的工程、材料和工程设备；
　  11.1.5由于承包人原因未按合同进度计划及时完成合同规定的工程或部分工程，连续3个月未采取有效措施赶上进度，造成工期延误；
　  11.1.6承包人在保修期内未对工程移交证书中所列的缺陷清单内容进行修复，或经监理人检验认为修复质量不合格而承包人拒绝再进行修补；

　  十三、争议解决方式
　  本合同在履行过程中发生争议时，双方应及时友好协商解决，协商不成时，双方同意选择以下第______种方式解决：
　  ①由_______仲裁委员会仲裁；
　  ②向人民法院起诉。

　  十四、其它
　  14.1本工程的保修期自工程移交证书中写明的全部工程完工日开始算起，保修期为______个月。
　  14.2本合同所指不可抗力适用我国《合同法》等相关法律、法规的有关规定。合同签订后发生因不可抗力造成的巨大损失和严重损坏，致使任何一方无法继续履行合同时，经协商可解除合同。
　  14.3双方应按《廉政合同》范本（见附件7），在签订工程施工合同的同时，签订《廉政合同》，并与工程施工合同同时生效。
　  12.4双方的法定代表人或其委托代理人在本施工合同上签名（或签章）并加盖单位公章（或合同专用章），合同生效。
　  14.5承包人已将合同工程全部移交给发包人，且保修期满，发包人或被授权的监理人已颁发保修责任终止证书，合同双方均未遗留按合同规定应履行的义务时，合同自然终止。
　  14.6本合同一式______份，具有同等法律效力，双方各执_____份。

　  十五、合同附件
　  1．中标通知书
　  2．投标报价书
　  3．招标文件
　  4．技术条款

　　 发  包  人：______________（公章）　  承  包  人：______________（公章）　　　　　　　
　　 法定代表人：______________（签名）　　法定代表人：______________（签名）
　　 现场代表：________________（签名）　　项目经理：________________（签名）
　　 地　　  址：_____________________　　 地　　  址：_____________________
　　 邮政编码：_______________________　　 邮政编码：_______________________
　　 电　　  话：_____________________　　 电　　  话：_____________________
　　 传　　  真：_____________________　　 传　　  真：_____________________
　　 开户银行：_______________________　　 开户银行：_______________________
　　 帐　　  号：_____________________　　 帐　　  号：_____________________

　　 ___________年________月________日

　  项目法人（甲方）__________________________
　  施工单位（乙方）__________________________

　  为加强水利工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，双方特订立如下合同。

　  第一条  双方的责任
　 （一）严格遵守党和国家有关法律法规及水利部的有关规定。
　 （二）严格执行____________建设工程的合同，自觉遵守合同。
　 （三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同另有规定除外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。
　 （四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。
　 （五）任何一方发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。
　 （六）发现对方严重违反本合同的行为，任何一方有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

　  第二条  甲方应遵守的内容
　 （一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。

　  第三条  乙方应遵守的内容
　 （一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。
　 （二）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。
　 （三）乙方不得以任何理由邀请甲方及其工作人员外出旅游或安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。
　 （四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
　 （五）乙方及其工作人员应严格按监理规程办事，不得为谋取私利向监理人员非法行贿，私下串通，损害甲方利益。同时必须对监理单位和工程监理人员履行向甲方承诺的上述其他廉政义务。
　 （六）乙方如果发现甲方工作人员或工程监理人员有违反廉政规定的行为，应向甲方组织或上级单位举报。甲方和工程监理部门不得找任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实或严格遵守廉政合同的乙方，在同等条件下给予承接后续工程的优先邀请投标权。

　  第四条  违约责任
　 （一）甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
　 （二）乙方及其工作人员违反本合同第一、三条的，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议水利建设主管部门给予乙方二至五年内不得进入其主管的水利工程建设市场的处罚。

　  第五条 本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

　  第六条  本合同作为______________工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

　  第七条  本合同一式叁份，甲、乙双方及监督单位各执一份。

　  甲方单位：__________________（盖章）　  乙方单位：_______________（盖章）
　  法定代表人：_______________________　　 法定代表人：____________________
　  地　　  址：_______________________　　 地　　  址：____________________
　  电　　  话：_______________________　　 电　　  话：____________________
　  监督单位：__________________（盖章）　　
　  电　  话：_________________________

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  __________年_________月________日